招标文件编号：xjsg-zb2015-055
建设工程施工招标文件
工程名称：昌吉监狱新增车库厂房工程
招 标 人(盖 章):
委托代理人（签字）：
联
电
详细
系人：邓边疆 话地址：昌吉市
招标代理机构（盖章）：新疆申光建设工程项目管理有限公司
法定代表人（盖章）：
联
电
传
详细地系人：冶金兰 话：0991－4500619-808 真：0991－4500619-808 址：乌鲁木齐市沙依巴克区青河路102号中央郡小区
20栋3单元302室
第一章 投标人须知
项目名称：昌吉监狱新增车库厂房工程
招标文件编号：xjsg-zb2015-055
1、工程概况：昌吉监狱新增车库厂房工程。
2、招标范围：本工程全套施工图及招标文件包含的全部内容。
3、投标人资格：具备房屋建筑工程施工总承包企业资质 三 级以上（含三级）；项目负责人：二级以上建造师（含二级），建筑工程专业。
3.1、质量目标： 合格 。
本工程完成按国家、地方现行相关质量评定标准和施工技术规范执行。本工程的材料检验和质量、工艺试验按国家、地方现行相关规定执行。
3.2、工期目标：开工日期2015年5月18日，竣工日期2015年7月18日。
3.3、招标文件发出：
发出时间： 2015年4月30日11时30分（北京时间）
发出地点：新疆申光建设工程项目管理有限公司
4．投标截止日期： 2015年5月14日10时00分 （北京时间）。
开标地点：昌吉监狱会议室
5．开标时间： 2015年5月14日10时00分 （北京时间）。
6．项目单位：新疆维吾尔自治区昌吉监狱
地 址：昌吉市
联 系 人: 邓边疆
联系电话：189099463367．评标方法：综合评估
8. 投标文件的密封及装订
投标人必须将技术标和经济标分别密封装袋并在封袋上正确标明 “商务/技术标”、“经济标”字样，即 “商务/技术标封袋”、“经济标”封袋。
8.1、商务、技术标、经济标封袋必须在开启处密封，并加盖投标人章；
8.2、商务、技术标、经济标封袋上应写明招标人名称、投标人名称和工程名称。
8.3、投标文件的份数：正本一份，副本 三 份；
9、投标文件的递交
投标人必须按规定的开标时间，将投标文件递交给招标人。超过规定时间送达的投标文件，整个投标文件将被视为不响应招标文件，予以拒绝评审。
10、开标
招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会。请投标人代表随身携带一份法定代表人授权委托书及有效身份证明等，以证明其身份。
评标委员会的组成:招标人代表 1 名，招标代理公司专家库随机抽取相关专业2名专家，共 3 人组成。
监督人在投标文件中查验投标人法人授权委托书原件、被授权人有效身份证明原件、营业执照复印件、安全生产许可证复印件，建造师证复印件、资质证书复印件等（复印件均需加盖本企业公章）11、请各投标人对最终结果签字确认，中标单位的投标书全部留存，未中标单位的投标书将不予退还。
12、招标代理服务费由中标单位支付。
13、投标保证金： 0.5 万元。
14、招标文件费： 500 元/份。
15、投标报价
15.1、本工程投标计价方式：定额计价；
15.2、投标人应依据参照《2010年新疆维吾尔自治区建筑消耗量定额（实体项目）》《2010年新疆维吾尔自治区建筑消耗量定额（措施项目）》《全国统一安装工程预算定额（2001）》《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额gyd-901-2002》《新疆建筑工程消耗量定额昌吉地区单位估价表（2010）》《全统装饰装修工程消耗量定额昌吉地区单位估价表（2010）》《新疆安装工程预算定额昌吉地区单位估价表（2010）》《2010年新疆维吾尔自治区建筑安装费用定额》，执行国家及地区有关政策性法规文件，调差按昌吉地区二0一四年四季度文件调差。工程量计算依据施工图纸等有关的情况编制投标报价。
15.3、土石方运距的约定：自行考虑
15.4、现场使用混凝土的约定： 15.5、投标报价其他方面约定：详第三章技术规范及技术资料内容；
16、评标办法：综合评标法(商务/技术标占40%，经济标占60%)；
17.定标原则:招标人委托评标委员会直接确定中标人，中标人为得分最高者。18、最高限价： 元（开标前48小时以书面形式通知）。
最高限价回函（开标前递交招标代理公司）（招标人名称）
我公司收到 项目最高限价通知，我公司经研究，同意最高限价为 元
投标人： （盖章）
日 期： 年 月 日
投标确认函
招标人：新疆维吾尔自治区昌吉监狱
招标代理公司：新疆申光建设工程项目管理有限公司
一、我公司已于 年 月 日接到贵方招标工程的邀请书。
二、我公司将积极响应贵方参加本工程投标。现派法人代表委托人 到贵方接洽，购买招标文件。
三、我公司拟派项目负责人为。
四、我公司因 不能参加工程的投标，特此感谢！ 投标人（公章）：
法定代表人（章）：
年 月 日
注：1、本表请被邀请投标人填写并交给招标人或招标代理机构。第二章 投标文件编制
投标文件
投标文件由商务/技术标和经济标构成。
一、商务/技术标标内容
1、公司简介
2、法定代表人身份证明书 3、法定代表人授权委托书 4、营业执照副本复印件 5、资质证书复印件 6、安全生产许可证复印件 7、建造师简介及建造师证复印件 8、项目管理人员一览表 9、承诺书
10、近三年公司类似业绩表及合同或中标通知书复印件（2个及以上） 11、施工组织设计 1、工程概况及特点 （1）工程建设概况 （2）装修设计特点 2、施工准备工作计划 3、施工方案 4、工程施工进度计划 （1）施工流水作业横道图
5、质量保证技术组织措施和保证体系 6、安全保证技术组织措施和保证体系、 7、进度保证技术组织措施和保证体系 8、现场文明施工措施
二、经济标内容：按第六章经济表格式填写报价。第三章 技术规范及技术资料
1、本工程完成按国家、地方现行相关质量评定标准和施工技术规范执行。
2、本工程的材料检验和质量、工艺试验按国家、地方现行相关规定执行。
3、招标人将提供给每个投标人一份本工程施工图纸。
4、招标人如有图纸变更等其他技术资料也将给各投标人提供一份。
投标单位应按招标文件及相关答疑要求进行材料调差，结算时如出现施工方误报及不平衡报价等不合理要求地方，必须按修正后的结果进行调整后再进行价差调整。所有给定暂控价的工程项目,施工单位均应按图纸和相关约定计算工程量，将来结算时工程量按竣工图实际发生工程量进行计算和调整，单价调整仍按相关约定执行。
第四章 合 同
本工程施工合同采用《建设工程施工合同》（ gf-1999-0201 ）,合同协议条款将由建设单位（发包方）与中标单位（承包方）结合本工程具体情况协商后签订。
专用条款
1、词语定义及合同文件 ２、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：1、合同协议书；2、中标通知书；3、投标函及其附件；4、专用条件；5、通用条件；6、标准、规范及有关技术文件；7、图纸；8、资料表以及其他任何构成合同一部分的文件(双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分)。
３、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外，还使用 无 语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规： 《建筑法》、《合同法》、《建筑工程质量管理条例》《建筑工程安全生产管理条例》等国家法律及自治区和地方相关规定等。
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称： 技术规范按国家、自治区技术规范、标准、规程执行 ；
发包人提供标准、规范的时间： / ；
国内没有相应标准、规范时的约定： / ； ４、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：一 套。发包人对图纸的保密要求：施工单位应妥善保存施工图纸，不得借阅
给第三方,否则引起的后果由施工单位全部负责； 5 、质量与验收
5.1、隐蔽工程和中间验收
5.2双方约定中间验收部位：按合同通用条款第17.1条执行，并以双方验收记录为准。
6、本合同价款采用 固定总价合同； 6.1采用 固定总价合同 ，合同价款调整方法：设计变更+经济签证。
7、工程付款
7.1 预付款：本工程合同金额的30%；
7.2 工程款（进度款）支付： 按工程形象施工进度付款 ；
发包人按工程进度逐月向承包人支付工程款，当发包人付给承包人的工程款累计达到合同价款的 60 ％后，发包人即从每次应付给承包人的工程款中，按预付款占合同价款的比例逐月抵扣预付款。当工程进度款累计支付金额达到合同价款的 80 ％时停止支付。当承包人达到发包人要求的工程质量时，经过审核后，发包人按竣工结算造价的 95％支付给承包人，剩余 5 %作为工程质保金，依据国家和自治区的有关规定进行返还。
7.3工程量确认
承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日之前报当月工程进度；
8、竣工验收与结算8.1 竣工验收
8.2承包人提供竣工图的约定：竣工后10日内承包人向发包人提供竣工图三套。
8.3结算方式：合同价+设计变更+经济签证。
9、违约、索赔和争议
9.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行 。
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行 。
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任： 按通用条款执行 。
双方约定的发包人其他违约责任： 按通用条款相关内容执行； 9.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：如延期竣工，每迟延一日按合同总价的百分之二支付违约金。
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：工程未达到合同约定的质量标准，由承包人返工并承担费用，如造成工期延误，按逾期竣工处理，如返工后仍不合格的，承包人支付合同总价10%的违约金。
双方约定的承包人其他违约责任：按通用条款相关内容执行 ； 10、争议10.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（2）种方式解决 （1）提交合同签订地仲裁委员会仲裁； （2）依法向合同签订地人民法院起诉。
11、合同份数
11.1双方约定合同副本份数：份，双方各执贰份。
贰 份，双方各执壹份，副本 肆 正本第五章 评标办法
商务/技术标评审标准
注：技术标k1权重为40％， 经济标k2权重为60％。
经济标计算方法
1、基准值等于满足实质性要求的最低报价。
2、投标报价等于基准值者得满分，每高于基准值1%，扣2分。
第六章 投标文件格式
一、商务、技术标格式 1、公司简介
2、法定代表人身份证明书 3、法定代表人授权委托书 4、营业执照副本复印件 5、资质证书复印件 6、安全生产许可证复印件 7、税务登记复印件 8、组织机构代码复印件
9、疆外企业进疆备案登记册复印件 10、建造师简介及建造师证复印件 11、项目管理人员一览表 12、施工设备一览表
13、近三年公司类似业绩表及合同或中标通知书复印件（3个及以上） 14、施工组织设计 二、经济标格式 1、封面 2、说明 3、预算书
投标承诺书（一） （投标文件商务标部分）
招标人：
1、根据已收到的 工程的招标文件，遵照国家、地方招标投标法律法规的规定，我单位经考察现场和研究贵方的招标文件后愿以投标文件中所报投标价格承包本招标范围内的工程。
2、一旦我方中标，我方保证在收到贵方发出施工许可证后立即开工，并在如下工期内开竣工。
工期： 日历天。
3、一旦我方中标，我方保证将按如下所报质量等级完成本工程。如果出现质量违约，违约赔偿金我方将按招标人要约予以赔偿。
自报质量等级：
4、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订承包合同。如果我方违约，除没收投标保证金外，贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。
5、贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同一部分。
6、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。
投标人：（盖章）
法定代表人
或授权代理人：（盖章）
日期： 年 月 日
投标承诺书（二） （投标文件商务标部分）
招标人：
若我公司中标后，施工项目负责人为：
中标后，若由于特殊原因须更换施工项目负责人时，我方将以资质、业绩以及信誉不低于此注册建造师的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换施工项目负责人，我方愿以合同价的 %作为赔偿金。
投标人：（盖章）
法定代表人
或授权代理人：（盖章）
日期： 年 月 日
（投标文件商务标部分）
单位名称：
企业类型：
地 址：
营业期限：
成立时间：
姓名：性别： 年龄： 职务： 系 （投标人名称） 的法定代表人。
特此证明。
投标人： （盖章） 日 期： 年 月 日（投标文件商务标部分）
本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （投标人名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加 （招标人）的 招标工程的投标活动。代理人在参加整个工程招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。
代理人： 性别： 年龄：
单 位： 部门： 职务：
代理人无转委权。特此委托。
投标人：（盖章）
法定代表人：（盖章）
投标申请人简介
拟派项目负责人
拟投入本工程技术装备表
企业近三年类似工程业绩
附：合同或招标通知书
施工组织设计
一、投标人应根据招标工程的具体情况，编织相应的施工组织设计。
二、施工组织设计包括下列内容： 1、工程概况及特点 （1）工程建设概况 （2）装修设计特点 2、施工准备工作计划 3、施工方案 4、工程施工进度计划 （1）施工流水作业横道图
5、质量保证技术组织措施和保证体系 6、安全保证技术组织措施和保证体系、 7、进度保证技术组织措施和保证体系 8、现场文明施工措施
注：上内容中若需要表格请投标人自行编制。
二、 经济标格式
经济标封面示例
正本
投标文件经济标
招标工程名称：×××工程
投标人名称：×××公司
编制时间：×年×月×日投标文件经济标目录 1、工程投标报价单 2、工程预算书
注：为了便于查找，请按上述顺序编排经济标部分内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。工程投标报价单
注：1、表中每项必须填写。
2、表中第2项的浮动率数值必须填写，投标人自报，如果投标人不浮动，填零即可。
3、表中第3项工程投标报价必须符合公式：c=a×(1+b)，否则将按公式进行修正。
4、表中大小写不一致时，以大写为准。
投标人（盖章）：
法定代表人或授权代理人（盖章） 日期： 年 月 日
昌吉监狱新增车库厂房工程 招标文件
工程预算书
1、工程预算书应由封面、预算编制说明、预算正文内容构成。
25-
騯
推荐访问:计划规划 招标 规划 建议 招标计划规划建议6000字